+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор на контрактное производство продукции

Содержание

Договор на контрактную сборку

Договор на контрактное производство продукции

Выполнять работу в объеме и в сроки, предусмотренные в дого- воре и приложениях к нему. Своевременно сдавать продукцию Заказчику. 2.3.3. Выполнять работу в полном соответствии с техническим задани- ем и календарным планом. 2.3.4.

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. 2.3.5. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и обо- рудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности. 2.4. Исполнитель вправе: 2.4.1.

Удерживать готовую продукцию до исполнения Заказчиком обяза- тельства по оплате выполненных работ. 2.4.2.

 договора по типам

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии сдействующими нормами и техническими условиями.2.3.5.

Не использовать в ходе осуществления работ материалы и обо-рудование, если это может привести к нарушению требований, обязательныхдля Сторон по охране окружающей среды и безопасности.2.4.
Исполнитель вправе:2.4.1.

Удерживать готовую продукцию до исполнения Заказчиком обяза-тельства по оплате выполненных работ.2.4.2.

Не приступать к работе, а начатую работу приостановить илиотказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещенияубытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по нас-тоящему договору препятствует исполнению договора Исполнителем, а такжепри наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполне-ние Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установлен-ный срок.2.4.3.

Важно Структура цены договора Наименование электронных изделий Подготовка производства на заказ без НДС (руб.) Заправка на заказ без НДС (руб.) Стоимость одной печатной платы без НДС (руб.) Стоимость радиоэлектронных компонентов на одно электронное изделие без НДС (руб.) Стоимость монтажа одного электронного изделия без НДС (руб.) Кол-во (шт.

) Общая стоимость работ по изготовлению одного электронного изделия без НДС (руб.) Общая стоимость работ без НДС (руб.) НДС 18% (руб.) Стоимость работ с НДС (руб.) Итого Общая стоимость договора: ( ) руб. коп. НДС 18 %: руб. ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК Генеральный директор Генеральный директор / /.

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО Начальник ВП МО Начальник ВП МО / / Приложение 4 к Договору №XX/YY-ДКС от 200_ г. Заказ № от » » 200- г. г. Москва 200_ г.

Примерная форма договора на контрактное производство

Типовой рамочный договор на услугу по контрактной сборке по гособоронзаказу Договор № XX/YY-ДКС г. Москва « » 20 г.

«ДОЛОМАНТ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны и , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице .

, действующего на основании , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1.

Подрядчик обязуется по отдельным заданиям Заказчика (в дальнейшем — заказам) выполнить работы по изготовлению (монтажу) электронных изделий, согласно приложениям «Перечень электронных изделий, количество и сроки исполнения работ по их монтажу», являющихся неотъемлемой частью настоящего договора и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Оплата производится в сроки, указанные в п.

Риски и выгода контрактного производства для заказчика и производителя

7. Обстоятельства непреодолимой силы 7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за задержку в исполнении или за невыполнение обязательств по настоящему договору, если эта задержка в исполнении или это невыполнение явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: мобилизации, войны, беспорядков, забастовок, локаута, эмбарго, пожара, наводнения, землетрясения или других стихийных бедствий. 7.2.

Контрактное производство

Выполнение настоящего договора Сторонами не нарушает, и не будет нарушать никаких законов и подзаконных актов, обязательных для исполнения Сторонами. 8.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 8.7. Настоящий договор имеет следующие приложения, оформляемые к каждому конкретному заказу и являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора: Получить полный текст 1.

Перечень материалов и документации, необходимых для выполнения работ по настоящему договору и передаваемых Заказчиком Подрядчику. 2. Перечень электронных изделий, количество и сроки исполнения работ по их монтажу. 3. Структура цены договора. 4.

Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по нас- тоящему договору препятствует исполнению договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполне- ние Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установлен- ный срок. 2.4.3. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы про- дать результат работы в порядке, предусмотренном п.

6 ст. 720 ГК РФ, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся ему платежей, внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ. 3. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1.

ООО «КоролевФарм» указывает в договоре список документов (приложения), которые являются частями договора. В договоре на контрактное производство это дополнительное соглашение по ценам, спецификации по качеству готовой продукции и т.п.

В конце договора указываются полные реквизиты сторон. К ним относятся банковские реквизиты, ИНН, ОГРН, юридические и фактические адреса, контактные данные.

Под ними контрагенты, от лица которых заключается договор, ставят подписи и заверяют их печатями. Перед тем, как заключать договор, его нужно внимательно изучить и при необходимости внести поправки. Формулировки в тексте должны быть понятными. Согласование происходит до тех пор, пока интересы обеих сторон не будут учтены в документе.

Россия / Показ на всю Россию Договор на контрактное производство г. ` ` г.

(место заключения договора) (дата заключения договора) , именуемое(полное наименование юридического лица)в дальнейшем `Заказчик`, в лице ,(должность, фамилия, имя, отчество)действующего на основании , с одной(Устава, Положения, Доверенности)стороны и , именуемое(полное наименование юридического лица)в дальнейшем `Исполнитель`, в лице ,(должность, фамилия, имя, отчество)действующего на основании , с другой стороны,(Устава, Положения, Доверенности)именуемые при совместном упоминании `Стороны`, заключили настоящий дого-вор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнительобязуется своими силами и материально-техническими средствами по заданиюЗаказчика выполнять операции, связанные с выпуском .(наименование выпускаемой продукции)1.2.

В случае нарушения одной из сторон своих обязательств, другая сторона вправе в течение 10-ти дней направить письменное требование о взыскании неустойки (пени) за последствия нарушения обязательств, причиненных стороной, нарушившей свои обязательства. Сторона, нарушившая свои обязательства, обязана рассмотреть требование в 10-дневный срок с момента его получения.

6.3. Если в указанный срок требование предъявлено не будет, то неустойка (пеня) не начисляется и не уплачивается. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору. 6.4.

В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением Сторон споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение Арбитражного суда г.

Москвы с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка разрешения споров. 6.5.

Источник: http://law-uradres.ru/dogovor-na-kontraktnuyu-sborku/

Контрактное производство: выгода и риски для бизнеса

Договор на контрактное производство продукции

Рынок предоставляемых в России услуг не так давно пополнился новым предложением в сфере производства — изготовлением различной продукции по контракту. В связи с этим рассмотрим преимущества и недостатки контрактного производства для заказчика и производителя, разъясним на примере, какие документы нужно оформить, заключая договор на контрактное производство.

Основные аспекты сотрудничества заказчика и производителя

  1. Разработка технического задания. В идеале производитель принимает заказ и выполняет его в точном соответствии с техническим заданием и конструкторской документацией заказчика.

    При подготовке проектов важно учесть все тонкости технологии производственных процессов, заложить в смету или техническое задание только качественное сырье и компоненты.

  2. Подготовка конструкторской документации.

    Производитель должен получить от заказчика хорошо проработанную конструкторскую документацию. Чем подробнее заказчик опишет требования к изделию, тем быстрее пройдет первичный этап согласования и тем меньше разочарований будет в дальнейшем.

  3. Тестирование изделий.

    Если в документации заказчика требования, которые касаются материала, покрытий и других технологических параметров, заданы жестко, исполнитель заказа должен проверить, насколько они реализуемы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Заключения технологов производителя не всегда совпадают с требованиями, изложенными в документации заказчика. Не следует игнорировать предложения исполнителя, так как именно он несет персональную ответственность за качество готового изделия и может обладать определенным опытом (контрактный производитель выполняет тысячи разнообразных заданий, и его знания пополняются ежедневно).

  1. Консультируясь с производителем, заказчик может сэкономить деньги. Специалисты производителя могут подсказать современные эффективные решения, помочь в выборе дизайна изделий.
  2. Поддержание обратной связи. Рабочий контакт производителя с заказчиком не должен прерываться после отгрузки готовых изделий и подписания акта приемки-передачи. Обратная связь после выполнения заказа полезна обеим сторонам. Она поможет учесть допущенные ошибки или недочеты в дальнейшей работе.

Риски и преимущества контрактного производства

Если компания принимает решение воспользоваться услугой по организации контрактного производства, нужно предварительно взвесить все риски и просчитать преимущества. Организация-производитель, решившая перейти на контрактное производство, тоже должна оценить риски и определить, насколько ей это выгодно.

Преимущества для заказчика

1. Воплощение своих идей при недостаточности собственных знаний и ресурсов. Главное преимущество производства продукции силами сторонних организаций — это экономия на оборудовании, аренде или покупке производственных и складских помещений. Кроме того, высвобождаемые средства можно направить на совершенствование системы продаж или создание новых продуктов.

2. Возможность сосредоточиться на продвижении. Поручив производство профессиональным исполнителям, компания сможет сэкономить время и ресурсы, уделить больше внимания маркетингу и продажам.

В условиях современного динамично развивающегося рынка потеря времени чревата проигрышем в конкурентной борьбе, а контрактное производство ускоряет процесс вывода новой продукции на рынок.

3. Снижение затрат и предсказуемый бюджет за счет фиксированной стоимости. Контрактное производство, по мнению специалистов, может сократить издержки не менее чем на 25–30 %.

4. Увеличение доходности вследствие уменьшения закупочной цены приводит к росту лояльных потребителей продукции.

5. Обращаясь к специалистам, которые осуществляют контрактное производство и хорошо знакомы с технологией производственных процессов, заказчик приобретает опыт в освоении новых видов продукции, что сокращает сроки перехода к серийному выпуску новой продукции и повышает конкурентоспособность.

Риски для заказчика

Основной риск заказчиков при подборе производителя на контракт — неудачный выбор исполнителя. Выбирая партнера, заказчик рассчитывает на его профессионализм и способность выпускать высококачественную продукцию по приемлемой стоимости, однако его ожидания не всегда оправдываются.

Кроме того, партнер может превратиться в конкурента, открыть производство аналогичных изделий по более низкой цене. Например, многие западные компании, передав выпуск товаров на аутсорсинг, фактически подарили собственные производственные секреты предприятиям из Юго-Восточной Азии.

При выборе производителя заказчику необходимо учитывать следующие факторы:

  • репутацию;
  • соответствие мощности контрактного производителя потенциалу заказчика;
  • научную и маркетинговую поддержку;
  • удобство логистики;
  • сервис и контроль за выполнением заказов;
  • работу с рекламациями;
  • хорошее знание конкурентов.

Чтобы снизить риски, заказчику нужно:

  • добиться от производителя четкого выполнения технического задания, соблюдения сроков выполнения работ и поставки готовой продукции;
  • предусмотреть в договоре размер неустойки в случае несоблюдения графика работ;
  • разработать калькуляцию по сырью, материалам и комплектующим на выпускаемую партию и согласовать ее с производителем;
  • требовать от производителя гарантии на произведенные изделия.

Преимущества для производителя

  1. Обеспечив себе гарантированные заказы на ближайшее время, производитель может сосредоточиться на решении производственных проблем, не задумываясь о сбыте.

  2. Производитель может сэкономить на инвестициях в НИОКР, поскольку, выполняя заказы, он зачастую знакомится с передовыми технологиями своих клиентов.

    Конечно, в договоре фиксируется, что производитель не имеет права использовать чужие ноу-хау в собственных целях, но отследить это почти невозможно.

  3. Исполнитель заказа всегда в курсе актуальных тенденций отрасли, знания достаются ему фактически даром.

Риски для производителя

Иногда компания, предлагающая контрактное производство, переоценивает свои возможности и берет слишком много заказов. Это может привести к негативным последствиям:

  • невыполнение заказа;
  • срыв поставок;
  • снижение качества;
  • выплата неустоек за срыв заказа и т. п.

ЭТО ВАЖНО

Компания-производитель должна оценить, есть ли у нее необходимые производственные мощности и специалисты для выполнения определенных работ, способна ли она справиться с набранными объемами контрактного производства.

Существует и ценовой риск. Прибыль производителя не может быть слишком высокой, иначе заказ станет невыгодным для клиента и он уйдет к производителю, предлагающему более низкую стоимость контракта.

Исполнитель вынужден разделять все риски заказчика, все неудачи его продукта или бренда.

Ошибки в стратегии клиента могут стоить производителю значительной части выручки или даже поставить под угрозу весь его бизнес.

Сотрудничать с несколькими крупными клиентами одновременно, чтобы таким образом снизить риски, способен не каждый подрядчик (у некоторых для этого не хватает производственных мощностей).

Е. В. Акимова, аудитор

Источник: https://www.profiz.ru/peo/5_2021/kontraktnoje_proizvodstvo/

Договор контрактного производства образец

Договор на контрактное производство продукции

При просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает Подрядчику пеню в размере % стоимости работ (включая стоимость материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше дней – неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала).

Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не зависящим от Подрядчика (пожар и т.д.), то риск случайной гибели падает на Заказчика, который обязан возместить понесенный Подрядчиком ущерб.

4.3.

Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон.

Продукцию под товарным знаком компании производит сторонний изготовитель

Договор может включать в себя положения, связанные с выбором поставщиков сырья и контролем правообладателя за качеством товаров и др.

Один из вариантов «подрядной» схемы – производство товаров из давальческого сырья, полученного от заказчика (ст.

704 ГК РФ). При любом варианте правообладатель передает изготовителю право использовать свой товарный знак. Поэтому помимо договора о контрактном производстве (в форме поставки, подряда и т.

п.) необходимо заключить лицензионный договор, подлежащий регистрации в Роспатенте (п.

2 ст. 1235, п. 2 ст. 1232, п.

1 ст. 1489 ГК РФ)

Договор на контрактную сборку

коп.

Москва « » 20 г. «ДОЛОМАНТ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны и , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице .

, действующего на основании , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1.

Подрядчик обязуется по отдельным заданиям Заказчика (в дальнейшем — заказам) выполнить работы по изготовлению (монтажу) электронных изделий, согласно приложениям «Перечень электронных изделий, количество и сроки исполнения работ по их монтажу», являющихся

Договор на выполнение опытно-конструкторских и (или) технологических работ (образец)

1.3. Исполнитель обязан соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании и программе работ, и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика.

1.4. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю путем предоставления по требованию Исполнителя _______________________________ __________________________________________________________________ и иной информации, необходимой для выполнения работ, которой располагает Заказчик. 2. Сроки выполнения работ 2.1.

Срок начала работ — ______________________ дней со дня заключения настоящего договора.

Образец договора на изготовление и поставку продукции

Продавец имеет право: 2.3.1.

3.3.Цена Продукции, доставляемой по настоящему Договору, остается неизменной на весь срок действия Договора. 3.4. Общая стоимость Продукции определяется в соответствии с Приложением №1 к Договору. 4.1. Продавец выставляет счет и счет-фактуру за поставленную и принятую Покупателем Продукцию на основании соответствующей накладной, подписанной обеими Сторонами.

Датой поставки считается дата отметки уполномоченным представителем Покупателя

Договор на изготовление товара и выполнение услуг

3.

РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ3.1 Стоимость оказания услуг, указанных в п. 1.

2 настоящего Договора, составляет____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________3.

2 Заказчик вносит предоплату в размере ____________________________________________ _____________________________________________________________________________3.3. Заказчик обязан оплатить услуги по настоящему договору в полном объеме до _________.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА4.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до истечения срока исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.4.

2 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случаях:4.2.

1 Не предоставление или несвоевременное предоставление Заказчиком информации и документов, необходимых для оказания услуг, указанных в п.

Договор на производство продукции (выполнение работ силами подрядчика с использованием материалов заказчика)

Минимальная партия для передачи составляет _______ изделий. 1.5. Подрядчик представляет Заказчику отчет об использовании материалов и сырья.

Излишек материалов и сырья возвращается Заказчику. 1.6. Если в процессе работы образуются отходы, то они возвращаются Заказчику (или: утилизируются Подрядчиком). 1.7. Подрядчик хранит готовую продукцию на своем складе после приемки ее Заказчиком в течение _____ дней.

В случае просрочки получения готовой продукции стоимость оплаты за хранения готовых изделий, принятых Заказчиком, составляет _______ (_________) рублей, в том числе НДС _____ (_________) рублей. 1.8.

Готовая продукция, не полученная Заказчиком более ____ дней, может быть реализована Подрядчиком иным лицам в порядке, установленном законодательством. (При необходимости: 1.8.

Все таможенные расходы и формальности несет Заказчик.) 2.4.

Подрядчик обязан выполнить Работы лично (или вправе привлекать к выполнению Работ других лиц (субподрядчиков). 2.1.

Договора при контрактное производство

Договор на контрактное производство продукции

Мы подробно обсудим ключевые детали, которые необходимо учитывать в рамках контрактного производства.

Особое внимание будет уделено аспекту, который довольно редко освещается в многочисленных статьях, опубликованных на эту тему.

Интересующий нас аспект связан с управлением изменениями в любом производственном процессе, контроле за проведением испытаний и общем управлении, осуществляемом обеими сторонами в контрактном производстве. В бизнес-модели контрактного производства заказчик обращается к исполнителю с проектом или формулой.

Исполнитель оценивает различные аспекты на основании соответствующих производственных процессов и площадок, а также лабораторий, инструментария и материалов.

Контрактное производство: выгода и риски для бизнеса

В зоне их ответственности находится строгое соблюдение требований заказчика к технологическому процессу, а вопросами поставок сырья и комплектующих, транспортировки, хранения и реализации продукции, осуществлением взаимосвязей между разными циклами производства занимается заказчик. В случае заключения контракта на полный цикл изготовления товара заказчику остается только получить от производителя готовый продукт. Контрактные предприятия также можно разделить на две группы:

  1. полностью специализируются на контрактном производстве;
  2. помимо контрактного производства выпускают продукцию под собственными брендами.

В настоящее время к контрактному производству часто прибегают сети розничной торговли, косметические, фармацевтические компании, предприятия электроники и машиностроения.

Контрактное производство предполагает отношения, качественно отличающиеся от отношений покупателя и продавца.

Договор на контрактное производство продукции

В связи с этим рассмотрим преимущества и недостатки контрактного производства для заказчика и производителя, разъясним на примере, какие документы нужно оформить, заключая договор на контрактное производство.

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО Контрактное производство — это выпуск продукции на заказ на мощностях независимого изготовителя, который обеспечивает полное соблюдение технологического цикла и контроль качества готовой продукции в соответствии с требованиями заказчика.

Внимание В случае, если ни одна из Сторон после истечения срока действия До- говора не заявит о его расторжении, то договор пролонгируется на тех же условиях на аналогичный срок.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

7.6.

Это дало нам возможность сосредоточиться на том, что мы умеем продавать и продавать продукты по всему миру. В течение трех лет мы смогли достичь $ 4 млн. США в продажах, продавать в 27 стран и генерировать более 33% нашего общего бизнеса за рубежом.

Мы все это сделали с четырьмя людьми на персонале: генеральным менеджером, мной (менеджером по экспорту), бухгалтером и административным помощником. Так что контрактное производство действительно может освободить вас, чтобы сделать то, что вам хорошо. Основываясь на моем опыте, производство контрактов осуществляется по трем основным причинам:

  • Экономия
  • Больше времени для сосредоточения на основных компетенциях
  • Вступление на рынок

Экономия средств

Контрактное производство обеспечит производственную конкуренцию

Директор по управлению проектами «Р-Фарм» Кира Бурма соглашается, что именно этот барьер тормозит развитие сегмента.

И компании уже с 6 мая могут регистрировать такие препараты по новым союзным правилам», – напоминает эксперт.

И тем не менее наличие гармонизированного национального законодательства с правилами ЕАЭС сделает российских производителей более уверенными. По мнению Киры Бурма, неплохо было бы также наличие отдельного определения «контрактное производство» в ФЗ №61 «Об обращении лекарственных средств». Его отсутствие

Контрактное производство — перспективы действующего рынка

Часть этих процедур нуждается в сертификации и особых производственных условиях.

Поручая их по контракту производителю, уже владеющему необходимыми сертификатами и мощностями, заказчик получает свою продукцию намного быстрее по времени, не теряя при этом в ее качестве. Широкий выбор базовых рецептур позволяет производителям выполнять заказы на изготовление косметики как эконом-класса, так и элитной.

Еще одним положительным примером рационального разделения труда является контрактное производство лекарственных средств и БАД.

С ростом требований, предъявляемых к качеству препаратов, часть фармакологических предприятий, не способных обеспечить его на собственном оборудовании, было вынуждено искать партнеров по бизнесу.

Ими стали недавно созданные и оснащенные современной техникой компании, еще не имеющие собственного обширного перечня производимых препаратов.

От результата такого

Контрактное производство документы кто будет производителем.

Смотреть что такое «Контрактное производство» в других словарях.

Особенности контрактного производства в различных отраслях рынка

Если у вас нет этой информации, обратитесь к адвокату, так как запись может не иметь юридической поддержки. Легально разрешенный кинематограф должен иметь утвержденную модель и иметь свою первоначальную проверку. Зачастую, передавая на аутсорсинг изготовление продукции, заказчик проводит аудит компаний-производителей.

Так что же такое контрактное производство, какие услуги может предложить производитель и на что необходимо обратить внимание при выборе производственной площадки?

Если говорить о производстве косметической продукции, то лучше выбирать площадку, способную оказать полный цикл изготовления продукции, как говорится – «под ключ», а именно: Когда выполняется определенный период, необходимо выполнить примитивную проверку и выполнить периодическую проверку.

Источник: https://life-lawyer.ru/dogovora-pri-kontraktnoe-proizvodstvo-80511/

Договор производство на контрактной основе

Договор на контрактное производство продукции

При подписании настоящего договора Производитель признает права Заказчика на товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Исключительные права Заказчика на товарный знак для производимых товаров указаны в соответствующих Свидетельствах и других документах, подтверждающих подачу товарных знаков для регистрации в ФИПС (Федеральный Институт Промышленной Собственности). 3.2.

В силу настоящего договора Производитель приобретает право размещать товарный знак (торговую марку), указанный в настоящем договоре, исключительно на Продукции, производимой для поставки Заказчику в соответствии с настоящим договором.

Договор контрактного производства под собственной торговой маркой

В случае отсутствия ГОСТа или ТУ со ссылкой на спецификацию. Состав и стоимость продукта отражаются в Приложении № 3 настоящего договора. 1.3 Ассортимент Продукции, в соответствии с настоящим Договором может быть изменен или дополнен на основании Дополнительного соглашения Сторон. 1.

4 Заказчик своими силами и за свой счет разрабатывает дизайн товарного знака (включающий в себя торговую марку и изображение) и предоставляет его Производителю. 1.

5 Производитель размещает товарный знак на товаре при производстве Продукции, подлежащей поставке Заказчику в соответствии с положениями настоящего договора. 1.

6 Информация, размещаемая на упаковке Продукции, является частью дизайна и должна соответствовать требования Закона «О защите прав потребителей» и иных нормативно-правовых документов. Статья 2. ЗАКУПКА И ВНЕДРЕНИЕ УПАКОВКИ, ЗАКУПКА СЫРЬЯ И ПРОИЗВОДСТВО 2.1.

Источник: https://active-body.info/dogovor-proizvodstvo-kontraktnoy-osnove/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.